Marché de travaux ayant pour objet la construction d'une maison de repos (Lot 1 – Architecture (lot PILOTE) - Lot 2 – HVAC (lot piloté) - Lot 3 – Électricité (lot piloté) - Lot 4 – Cuisine (lot piloté))

What the buyer wants

Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants (description générale des travaux à réaliser) : Marché de travaux en 4 lots ayant pour objet la construction d'une maison de repos : - Lot 1 – Architecture - Lot 2 – HVAC - Lot 3 – Électricité - Lot 4 – Cuisine. Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexé au cahier spécial des charges. Il est expressément stipulé que l’entrepreneur doit exécuter les travaux suivant les règles de l’art. Les lieux d’exécution sont définis comme suit (voir également plans et métrés) : Rue de Beauwelz, n°13 à 6590 MOMIGNIES Code CPV : - Lot 1 – Architecture : o 45000000-7 – Travaux de construction o 45400000-1 – Travaux de parachèvement de bâtiment - Lot 2 – HVAC : o 45232460-4 – Travaux d'installations sanitaires o 45331000-6 – Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation - Lot 3 – Électricité : o 45315300-1 – Installations d'alimentation électrique - Lot 4 – Cuisine : o 45421151-7 – Installation de cuisines équipées Numéro de marché : CSC n°58600 – Marché n°2017/116-2017/135 Tous les matériaux à mettre en œuvre dans le présent marché sont neufs et sont à fournir par l’entrepreneur, à moins que le cahier spécial des charges ne le précise autrement. Dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale (Voy. A2.91). En cas d’application au titre A2.6 Clauses sociales d’une clause sociale flexible : dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur souhaite favoriser l'insertion professionnelle en réalisant un effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle. Autres clauses particulières prévues dans le cadre de ce marché : - Mission de pilotage : Voy. A2.94. Le marché repris dans le présent cahier des charges est financé par l’AVIQ. Des obligations en matière de respect des délais seront à prendre en compte lors de l’exécution de ce chantier. L’attribution du marché doit avoir lieu avant le 31 décembre 2027 et toutes les phases doivent avoir débuté avant le 31 décembre 2030. A cet effet, il est prévu une pénalité spéciale par jour de retard en complément de l’article 45 de l’A.R. du 14 janvier 2013 (voir point A4.72. Pénalités).

4 lots

1. 58600_Marché n°2017/116-2017/135 - 1 - LOT 1 – Architecture
2. 58600_Marché n°2017/116-2017/135 - 2 - LOT 2 – HVAC
3. 58600_Marché n°2017/116-2017/135 - 3 - LOT 3 – Électricité
4. 58600_Marché n°2017/116-2017/135 - 4 - LOT 4 – Cuisine

Companies that won similar tenders

Companies that won public tenders in the same category (Construction work) since 2024, according to EU award notices. Likely competitors, or partners for a joint offer.

• Elmoz Czech · Czechia44 wins · last 13 Oct 2026
• COLAS CZ · Czechia18 wins · last 26 Oct 2026
• Kone · France14 wins · last 30 Oct 2026
• S u b t e r r a · Czechia14 wins · last 27 Oct 2026
• Binders · Latvia14 wins · last 16 Sep 2026
• STAEG Stavby · Czechia14 wins · last 6 Aug 2026
• VCES · Slovakia13 wins · last 3 Sep 2026
• POHL cz · Czechia12 wins · last 5 Nov 2026
• Parmaco · Finland10 wins · last 8 Oct 2026
• OTISTAV HOLDING · Czechia10 wins · last 1 Sep 2026
• VIAKORP · Slovakia9 wins · last 4 Nov 2026
• konsit.cz · Czechia9 wins · last 9 Oct 2026

and 232 more.